Editais de Licitação

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA DE 2.347,65M² DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE; EXECUÇÃO DE 9 M² DE RECOMPOSIÇÃO DE BASE; ADEQUAÇÃO DE 4 POÇOS DE VISITAS; DEMOLIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 16 UNIDADES DE TACHAS/TACHÕES REFLETIVAS; ADEQUAÇÃO DE 27,48 M DE SARJETÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE 7 UNIDADES DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, NA RUA PADRE FRANCISCO VAN DER MASS JARDIM CONTORNO MUNICÍPIO DE BAURU, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , ATRAVÉS EMENDA PARLAMENTAR DE TRANSFERÊNCIA ESPECIAL Nº 202423560001.

MUNICIPIO DE BAURU • Bauru

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia, viando a execução da obra de construção do vestiário no Estádio Municipal de Mundo Novo - Ba, incluindo materiais e mão de obra.

MUNICIPIO DE MUNDO NOVO • Mundo Novo

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS COM OBRA DE ENGENHARIA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS PEDROS, LOCALIZADO NA ÁREA RURAL – COMUNIDADE DOS PEDROSOS - MUNICÍPIO DE PEÇANHA – MINAS GERAIS.

MUNICIPIO DE PECANHA • Peçanha

Aquisição de cota de patrocínio para o evento Show Rural Coopavel 2026, a ser realizado de 09 a 13 de fevereiro de 2026, no município de Cascavel – PR.

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA • Brasília

contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia fiscalização e gerenciamento de obras públicas para atender diversas áreas de interesse do município

MUNICIPIO DE SAO FELIPE • São Felipe

Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para reforma do Salão Sonho de Criança, localizado na Rua Casimiro de Abreu, 1067, Conjunto Habitacional Sonho Meu - Umuarama/PR, conforme projetos, planilhas e demais documentos, de acordo com as normas, condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.

MUNICIPIO DE UMUARAMA • Umuarama

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica ambiental, compreendendo suporte técnico, acompanhamento e emissão de licenças ambientais, emissão de laudos técnicos e pareceres de engenharia ambiental para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO • Bom Jesus do Galho

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS - PI

MUNICIPIO DE MURICI DOS PORTELAS • Murici dos Portelas

[LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E DE FINALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BUENO BRUZZI SEGUNDO ENDEREÇO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VILA ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES/MG

MUNICIPIO DE DORES DE GUANHAES • Dores de Guanhães

Contratação de empresa(s) especializada(s) para fornecimento de serviços técnicos profissionais, no desenvolvimento de projetos de engenharia, para construções diversas e reformas a serem realizadas no município de Santa Isabel do Ivaí, pelo período de 12 (doze) meses.

MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO IVAI • Santa Isabel do Ivaí

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de engenharia especializada para a execução de obra de pavimentação asfáltica (CBUQ), drenagem pluvial e sinalização viária na Rua Jorge Lacerda, no Município de Papanduva/SC. O escopo contempla o fornecimento integral de materiais, equipamentos e mão de obra, em estrita conformidade com as especificações técnicas, projetos, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro anexos. Regime de Execução: Empreitada por Preço Global (Lote Único). Critério de Julgamento: Menor Preço Global.

MUNICIPIO DE PAPANDUVA • Papanduva

[Portal de Compras Públicas] - Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de engenharia para execução de obra de reforma da Quadra Poliesportiva, em atendimento a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do município de Jequitaí. A obra será executada com CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261001722/2025/SEE celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e o Município de Jequitaí. Obra a ser executada no regime de empreitada por preço global, art. 46, II, da Lei 14.133/2021. A execução da obra deverá seguir a descrição do objeto que constam dos projetos básicos/executivos (memoriais descritivos), planilha orçamentária e cronograma físicofinanceiro, art. 18, `PAR` 3º, da Lei 14.133/2021, bem como demais documentos anexos ao Edital O valor do repasse é de R$ 384.209,25 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e nove reais e vinte e cinco centavos), conforme previsto no CONVÊNIO DE SAÍDA Nº 1261001722/2025/SEE celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação e o Município de Jequitaí.

MUNICIPIO DE JEQUITAI • Jequitaí

1.1. Seleção e contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou construção civil, para a escolha da proposta mais vantajosa, em regime de empreitada global (material e mão-de-obra especializada) para a Execução da Pavimentação Intertravada com blocos sextavados de concretos em parte da Rua 471.

MUNICIPIO DE BALNEARIO ARROIO DO SILVA • Balneário Arroio do Silva

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA BASE, DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO KLAUMANN NO MUNICÍPIO DE AURORA/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, QUADRO DE QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PROJETOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL. RECURSOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCESSO SCC 4101/2025 - PORTARIA 15 E RECURSOS PRÓPRIOS.

MUNICIPIO DE AURORA • Aurora

CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO ELETRICISTA OU EMPRESA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REFERENTE A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC, CONFORME NORMAS DA CELESC E DA ABNT.

MUNICIPIO DE ILHOTA • Ilhota

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATRAVÉS DA REFORMA DO CENTRO DIA DO IDOSO DE ARAGUAÍNA/TO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA • Araguaína

Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de engenharia voltados para a elaboracao de projetos que atendam a demanda de infraestrutura do municipio de Salto do Lontra PR.

MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA • Salto do Lontra

Destina-se à contratação de empresa especializada em engenharia civil, para prestação de serviços de imprimação, tratamento superficial duplo com emulsão e capa selante no acesso da BR 407 Lagoa do Peixe/Socotozinho no municipio de Senhor do Bonfim-Ba, conforme contrato com o CDS. Em: 06/10/2025

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU - CDS SENHOR DO BONFIM • Senhor do Bonfim

Destina-se à contratação de empresa especializada em engenharia, para prestação de serviços de confecção de 06 (seis) bueiros simples nas seguintes comunidades: Barriguda, Bananeira, Boqueirão, Queimadas de Cima e Queimada Grande, no municipio de Andorinha-Ba, conforme contrato com o CDS. Em: 01/10/2025

CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU - CDS SENHOR DO BONFIM • Senhor do Bonfim

objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção do muro de fechamento onde funcionará o CRAS do bairro Sol Nascente, zona urbana do município de São Raimundo Nonato-PI.

MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO • São Raimundo Nonato