[Portal de Compras Públicas] - O objeto da presente licitação é Contratação de empresa especializada para Pavimentação Asfáltica em CBUQ, no entorno do Terminal Rodoviário do município de Espigão D`Oeste-RO, com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 202592240003, com área de 3.813,03 m², com o valor estimado em R$ 620.084,66 (seiscentos e vinte mil, oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme Departamento do Programa (conforme ART, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Memorial de Cálculo, Composição de Custo, BDI, Cronograma Físico Financeiro, e especificações técnicas e condições constantes nos anexos abaixo listados, partes integrantes e inseparáveis do edital. O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de emissão da respectiva Ordem de Serviço, devendo a CONTRATADA submeter à aprovação do município a sua proposta de cronograma físico-financeiro para a execução da obra. A obra será executada no Pátio do Terminal Rodoviário, neste município de Espigão D`Oeste-RO.

[LICITANET] - Contratação de empresa especializada para execução da PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS, com drenagem superficial, passeio público e acessibilidade, que será realizado na Avenida Brasil, Avenida Rio Branco, Rua JK, Rua Minas Gerais e Rua Getúlio Vargas, totalizando 1.437,26 metros lineares e 9.550,00 m² de área pavimentada no Município de Presidente Médici/RO.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI

R$ 2.514.442

[LICITANET] - Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura SEMEC, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE, com vigência de 12 (doze) meses.

MUNICIPIO DE PRESIDENTE MEDICI

R$ 158.242

Água mineral natural sem gás, acondicionada em garrafões plásticos retornáveis de 20 (vinte) litros, com tampa protetora e lacre de segurança, mediante substituição de garrafões cheios por vazios, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no TR.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R$ 61.463

Aquisição de Produtos de Consumo e materiais de copa

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE RONDONIA

R$ 1.952

Aquisição de sutaches e bordados em camisas camufladas, camiseta de TFM, são necessarios para a padronização e identificação dos uniformes dos militares do efetivo variável desta OM.

COMANDO DO EXERCITO

R$ 13.860

Aquisição de Ferragens (materiais metálicos), compreendendo perfil metálico tipo "U", tubos galvanizados e cantoneiras, destinados à fabricação, manutenção e substituição de braços para luminárias da rede de iluminação pública, visando atender às demandas do Setor de Manutenção Elétrica da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMIE. A contratação será realizada por meio de Dispensa de Licitação, na forma normal, com fundamento no Decreto nº 11.044/2025. É dispensável a licitação: Art. 1º - Fica determinado que as dispensas de licitação eletrônicas, nos termos do artigo 75, I e II da Lei 14.133/2021, somente deverão ser realizadas se o valor prévio da contratação for superior a R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) para aquisições e serviços comuns e R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para serviços de engenharia.

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE

R$ 1.700